Распоряжение от 10 июня 2016 года № 42-р

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
  ВЕРХНЕВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
        АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕРХНЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА


  РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 10 июня  2016 года  № 42-р
с. Верхнее

О внесении изменений в распоряжение Администрации Верхневского сельсовета от 3 июня 2016 года № 38-р «О выборе формы определения подрядчика на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области в форме электронного аукциона».

В  соответствии   с частью 6 статьи 63  Федерального закона  от  5 апреля  2013 года № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в распоряжение Администрации Верхневского сельсовета от 03.06.2016 г. №  38-р  «О выборе формы определения подрядчика на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области в форме электронного аукциона»:
1) Установить дату окончания срока подачи заявок для участия в электронном аукционе: 16 сентября 20 июня 2016 года;
2) Установить дату окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе: 20 июня 2016 года;
3) Установить дату проведения электронного аукциона: 23 июня 2016 года.
4) Утвердить аукционную документацию согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контрактному управляющему  Мазыриной Л.Ю. разместить информацию о проведении электронного аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki. gov.ru.
            3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Главу Верхневского сельсовета  Мазырину Л.Ю.


Глава Верхневского сельсовета                                                                      Л.Ю. Мазырина



Приложение
к распоряжению Администрации Верхневского сельсовета от 10.06.2016 г. № 42-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации Верхневского сельсовета от 03.06.2016 г. №  38-р  «О выборе формы определения подрядчика на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области в форме электронного аукциона»


        










ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОБ  АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 01-ЭА
на выполнение работ по ремонту моста через р. Куртамыш по ул. Деревенская в с. Верхнее Куртамышского района Курганской области





Электронный аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций



















    с. Верхнее, 2016    
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении электронного аукциона

Краткое наименование аукциона: выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.
Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: www.sberbank-ast.ru (ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»).
Заказчик: Администрация Верхневского сельсовета Куртамышского района Курганской области.
Место нахождения: Российская Федерация, 641471, Курганская область, Куртамышский район, с. Верхнее, ул. Центральная, д. 21.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 641471, Курганская область, Куртамышский район, с. Верхнее, ул. Центральная, д. 21.
Телефон: 8(35249)2-74-67.
Адрес электронной почты: s-verhnee@yandex.ru.
Ответственное должностное лицо заказчика: Мазырина Любовь Юрьевна.
Специализированная организация: не привлекается.
Наименование объекта закупки: выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области.
Условия контракта:  согласно разделу III Техническое задание.
Начальная (максимальная) цена контракта: 2471592,54,   российский рубль.
Источник финансирования: бюджет Курганской области.
Классификация товаров, работ, услуг: 42.13.10.110 «Мосты и путепроводы из любых материалов для всех типов сухопутного транспорта и для пешеходов».
Количество оказываемых услуг (поставляемого товара, объема выполняемых работ): согласно разделу III Техническое задание.
Место оказания услуг, поставки товара, выполнения работ:
Российская Федерация, Курганская область, Куртамышский район, с.Верхнее, ул.Деревенская.
Срок оказания услуг, поставки товара, завершения выполнения работ: в течение 90 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
Обеспечение заявки:
Размер обеспечения: 24715,92,  российский рубль.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона: средства обеспечения заявок перечисляются по банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу https://www.sberbank-ast.ru.
Порядок внесения обеспечения: обеспечение должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.
Обеспечение исполнения контракта: Обеспечение исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта: 123579,63, российский рубль.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником данного электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе.
Реквизиты счета заказчика для перечисления обеспечения исполнения контракта:  
Расчетный счет 40204810700000000167 (УФК по Курганской области Администрация Верхневского сельсовета)
Отделение по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
Лицевой счет  03433005370, БИК 043735001,
ИНН 4511001354, КПП 451101001
ОКТМО 37616410    
Требования к участникам закупки в соответствии с действующим законодательством РФ:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
-  участник закупки не является офшорной компанией;    
- установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года        № 583 и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457.

Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки:
Преимущества субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются: участником закупки может быть только субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:
Не предоставляются.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг организациям инвалидов: Не предоставляются.

Информация о документации об электронном аукционе:
Единая информационная система (официальный сайт), в которой размещена документация об аукционе: www.zakupki.gov.ru.
Информация об электронном аукционе:
Место и порядок подачи заявок участников закупки: заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу https://www.sberbank-ast.ru.
Срок подачи заявок: с «3» июня 2016 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени): «20» июня 2016 года в 10:00.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: «20» июня 2016 года.
Дата проведения электронного аукциона: «23» июня 2016 года.
Иная информация:
- код бюджетной классификации: 09904090600015030244.
- к закупке не применяется национальный режим, предусмотренный ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- аукцион  является закупкой у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
- требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», не установлены.
    


    






















СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ


1.    РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.
    
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА


3.
    РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
4.    РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЛОТА)

5.
    
РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

6.    РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА








    









РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация об аукционе в электронной форме на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области (далее также аукцион, электронный аукцион) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере закупок.
1.1.2. Проведение аукциона, в части не урегулированной настоящей документацией об аукционе, регулируется законодательством Российской Федерации.

1.2. Заказчик, цель и предмет аукциона
1.2.1.    Администрация Верхневского сельсовета Куртамышского района Курганской области  (далее – заказчик) проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.
1.2.2.    Заказчик проводит аукцион с целью обеспечения функций и полномочий заказчика путем определения Поставщика, Подрядчика, Исполнителя, по контракту на закупку товаров, работ, услуг, способного обеспечить заданное качество закупки в запланированном объеме при наименьшей цене в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3. Условия контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта
1.3.1. Описание и условия закупки товаров, работ, услуг указаны в разделе II «Информационная карта аукциона», разделе III «Техническое задание», разделе VI «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.
1.3.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта произведено по правилам, определенным Законом о контрактной системе, и указано в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации.

1.4. Место и сроки закупки товаров, работ, услуг
1.4.1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на закупку товаров, работ, услуг, информация о которых содержится в разделе II «Информационная карта аукциона» и части III «Техническое задание» настоящей документации об аукционе, в соответствии с процедурами и условиями, установленными Законом о контрактной системе и приведенными в документации об аукционе и проекте контракта.
1.4.2. Место и сроки закупки товаров, работ, услуг указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации об аукционе.

1.5. Требования к содержанию и составу заявки
на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению
1.5.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
1.5.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующую информацию:
    1) при заключении контракта на поставку товара:
    а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
    б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
    2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
    3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
    а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
    б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
1.5.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
1.5.4. Примерная форма первой части заявки на участие в аукционе указана в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» настоящей документации. Не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками.
1.5.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии таких требований в разделе II «Информационная карта аукциона):  
- копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
- декларацию о соответствии участника аукциона следующим требованиям:
а) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
в) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
г) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
д) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе (при участии в закупке учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов), или копии этих документов;
    6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации запретом на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок, или копии этих документов;
    7) декларация о принадлежности  участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
1.5.6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе до даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
1.5.7. Инструкция по заполнению заявки:
1) конкретные показатели заполняются в соответствии с частью II «Техническое задание» документации об электронном аукционе, при этом участник закупки указывает конкретные характеристики товара, работы или услуги;
2) в случае если в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе в форме участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к использованию в процессе выполнения работ, при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в электронном аукционе;
3) ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании страны происхождения товара, указанного в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки;
4) при оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам;
5) вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в разделе V «Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе и примерные (рекомендуемые) образцы форм для заполнения участниками аукциона» настоящей документации, в том числе декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
1.5.8. По результатам рассмотрения первой части заявки участник электронного аукциона не допускается к участию в нем, в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации об аукционе.
1.5.9. По результатам рассмотрения второй части заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе.
1.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме
1.6.1. Аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном статьей 68 Закона о контрактной системе.
1.6.2. В аукционе могут участвовать только аккредитованные оператором электронной площадки и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
1.6.3. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом подпункта 1.6.4. настоящей документации день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
1.6.4. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе и указан в разделе II «Информационная карта» настоящей документации.
1.7. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
1.7.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком, подрядчиком, исполнителем по контракту используется рубль Российской Федерации.
1.7.2. Иностранная валюта при оплате по заключенному контракту не используется.
1.7.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется.
1.8. Предоставление документации об аукционе.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам аукциона разъяснений положений документации.
Изменения документации об аукционе
1.8.1. Предоставление документации об аукционе:
- документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона. В случае любых противоречий между извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе приоритет имеет документация об аукционе;
- документация об аукционе размещается на электронной торговой площадке, указанной в извещении о проведении аукциона и разделе II «Информационная карта аукциона» документации одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе, размещенная на электронной торговой площадке, доступна для ознакомления без взимания платы.
1.8.2. Разъяснение положений документации об аукционе:
- любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику;
- в течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации.
1.8.3. Внесение изменений в документацию об аукционе.
Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе, вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
1.8.4. Отказ от проведения аукциона:
- заказчик, разместивший на электронной торговой площадке извещение о проведении аукциона, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
- решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе;
- при отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

1.9. Порядок подачи заявки на участие в аукционе
1.9.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.
1.9.2. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в электронной форме через сайт соответствующего оператора электронной площадки, указанного в извещении о проведении электронного аукциона и разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации.
1.9.3. Обеспечение заявки на участие в аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
1.9.4. Поступление заявки на участие в аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
1.9.5. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
1.9.6. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет заявку на участие в аукционе в электронной форме оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
1.9.7. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
1.9.8. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона о контрактной системе. В этом случае участник аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.
1.9.9. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников аукциона: денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников аукционов.
Обеспечение заявки должно быть представлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.
Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта.
1.9.10. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Закона о контрактной системе и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.
1.9.11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, дата проведения аукциона указаны в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации.

1.10. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта
1.10.1. Заказчиком в настоящей документации, проекте контракта устанавливается требование обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать все обязательства поставщика (исполнителя, подрядчика) по контракту, включая исполнение гарантийных обязательств.
1.10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта, включая исполнение гарантийных обязательств по контракту, не менее чем на один месяц.
1.10.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящей документацией и положениями Закона о контрактной системе.
1.10.4. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
1.10.5. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
1.10.6. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены заказчику до заключения контракта, в размере и на счет, указанные в информационной карте.
В назначении платежа указывается, что средства перечисляются для обеспечения исполнения контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона с указанием названия аукциона.
1.10.7. Денежные средства возвращаются участнику, с которым заключен контракт, по истечении срока на который производилось обеспечение контракта, после получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя) денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.
1.10.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
1.10.9. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

1.11. Возможности заказчика изменить условия контракта
1.11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
1.11.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
1.11.3. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

1.12. Информация о контрактной службе (контрактном управляющем)
1.12.1. Контрактный управляющий заказчика действует в соответствии с  распоряжением Администрации Верхневского сельсовета от 05.10.2015 г. № 04-р «О назначении должностного лица ответственного за осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Верхневского сельсовета – контрактного  управляющего  Администрации Верхневского сельсовета».
1.12.2. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.


1.13. Срок, в течение которого победитель аукциона
или иной участник должен подписать контракт,
условия признания их уклонившимися от заключения контракта
1.13.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям документации.
1.13.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
1.13.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
1.13.4. Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 1.13.2. настоящего пункта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
1.13.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой информационной системе протокола разногласий, согласно подпункта 1.13.2. настоящего пункта, заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.
1.13.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных подпункта 1.13.5. настоящей документации, победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный подпункта 1.13.2. настоящей документации протокол разногласий.
1.13.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.
1.13.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
1.13.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
1.13.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
1.13.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный подпунктом 1.13.4. настоящего пункта, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе.
1.13.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
1.13.13. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
1.13.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
1.13.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
1.13.16. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

1.14. Требования к участникам закупки
1.14.1. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки для обеспечения муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.14.2. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
1.14.3. Участник закупки должен соответствовать единым требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям, указанным в разделе II «Информационная карта аукциона» настоящей документации:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией;
9) установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года        № 583 и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457.
1.14.4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.
1.14.5. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
1.14.6. Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и заключением контракта.

1. 15. Преимущества, предоставляемые
при участии в закупках
1.15.1. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками закупок, должно быть предоставлено преимущество заказчиком в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
1.15.2. Участие организаций инвалидов в закупках:
1) действие настоящего преимущества распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов;
2) заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана заказчиком в извещениях об осуществлении закупок и документации о закупках в отношении товаров, работ, услуг, включенных в указанные перечни. В случае, если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
1.15.3. Особенности участия субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размещении заказа:
1) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, то такое размещение заказа осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 30 Закона о контрактной системе и настоящей документацией;
2) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям;
3) заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
1.15.4. Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества, указанного в подпунктах 1.15.1 и 1.15.2 настоящего пункта, или копии этих документов, предоставляются во второй части заявки на участие в аукционе.
1.15.5. Применение национального режима при осуществлении закупок:
1) при осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации;
2) в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливается запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) информация о применении заказчиком особых условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, указана в информационной карте аукциона;
4) в случае, если информационной картой аукциона предусмотрено, что Заказчик осуществляет размещение заказа с применением национального режима при осуществлении закупок, участник аукциона обязан указать (декларировать) в заявке на участие в аукционе страну происхождения товара, предлагаемого к поставке;
5) если в заявке на участие в аукционе не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается к участию в аукционе в электронной форме;
6) ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет участник аукциона.

1.16.    Урегулирование споров
1.16.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с осуществлением закупки путем проведения аукциона, участники закупки, заказчик и единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
1.16.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.















РАЗДЕЛ II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Приведенные ниже сведения составляют информационную карту аукциона и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения аукциона, которые уточняют, разъясняют и/или дополняют положения раздела I «Общие положения» настоящей документации об аукционе.
При возникновении противоречий между положениями раздела I «Общие положения» и настоящей информационной карты аукциона применяются положения раздела II «Информационная карта аукциона».

№
п/п    Пункт Раздела 1.    Наименование пункта
    Содержание
1.    Пункт 1.2.    Наименование заказчика, контактная информация
    Администрация Верхневского сельсовета Куртамышского района Курганской области.
Почтовый адрес: 641471 Курганская область,  Куртамышский район, с.Верхнее, ул.Центральная, 21.
Место нахождения: 641471 Курганская область,  Куртамышский район, с.Верхнее, ул.Центральная, 21.
Контактный адрес электронной почты:  s-verhnee@yandex.ru.
Контактные телефоны: (35249)2-74-67.
Факс: (35249)2-74-67.
Информация для контакта: Глава Верхневского сельсовета  Мазырина Любовь Юрьевна.
Ответственное должностное лицо заказчика:  Мазырина Любовь Юрьевна.
Специализированная организация, уполномоченный орган: не привлекается.

2.    Подпункт 1.2.2.    Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
    www.sberbank-ast.ru
3.     Подпункт 1.12.    Информация о контрактной службе (контрактном управляющем) заказчика
    Контрактный управляющий:   Мазырина Любовь Юрьевна.
Почтовый адрес: 641471 Курганская область,  Куртамышский район, с.Верхнее, ул.Центральная, 21.
Место нахождения: 641471 Курганская область,  Куртамышский район, с.Верхнее, ул.Центральная, 21.
Информация для контакта: контактный телефон: (35249)2-74-67,                                      факс: (35249)2-74-67.
Адрес электронной почты:   s-verhnee@yandex.ru .
Ответственное должностное лицо заказчика:   Мазырина Любовь Юрьевна.
4.    Подпункт 1.3.1.    Наименование, описание и условия (контракта) закупки товаров, работ, услуг
    Указаны в части III «Техническое задание» настоящей документации
5.    Подпункт
1.3.2.    Начальная (максимальная) цена контракта и её обоснование.
    2471592 (Два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча пятьсот девяносто два) рубля 54 копейки. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта произведено по правилам, определенным Законом о контрактной системе, и указано  в разделе IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»  настоящей документации.
Цена Контракта включает все расходы Подрядчика, в том числе затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением работ.
6.    Пункт 1.4.    Место и сроки закупки товаров, работ, услуг
    Место выполнения работ:
Российская Федерация, Курганская область, Куртамышский район, с.Верхнее, ул.Деревенская.
Срок  выполнения работ: в течение 90 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.
7.    Пункт 1.7.    Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
    Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком  по контракту используется рубль Российской Федерации.
Иностранная валюта при оплате по заключенному контракту не используется.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется.
Источник финансирования:  Бюджет  Курганской области.
8.    Подпункт 1.8.2.    Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации.
    Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «3» июня 2016 года
Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «16» июня 2016 года
9.    Подпункт 1.9.11.    Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме
    Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: не позднее «20» июня 2016  года  Время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 10-00 ч. (время местное).
10.    Подпункт 1.9.11.    Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме
11.    Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: «20» июня 2016  года
12.    Пункт 1.14.3.    Единые требования к участникам закупки
    1. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7)  участник закупки не является офшорной компанией;
8) установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года № 583 и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1457.
13.    Подпункт 1.14.4.    Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, установленные Правительством Российской Федерации
    Не предусмотрены
    Предъявляемые участникам аукциона требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в соответствии с частью 2 статьи 31  Закона о контрактной системе    -
14.    Подпункт 1.14.5.    Требование к участникам закупки, установленное заказчиком
    -
15.    Пункт 1.5.    Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению
    Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:
- согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Примерная форма первой части (не является обязательной к заполнению и предоставлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками) приведена в разделе V настоящей документации.  

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в подпункте 1.5.5. раздела I и разделе V настоящей документации.   Для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе должна присутствовать копия действующего свидетельства СРО, выданное участнику закупки:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  
33.3. Жилищно-гражданское строительство

или

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов


Инструкция по заполнению первой и второй частей заявки указана в подпункте 1.5.7. раздела I настоящей документации.
16.    Подпункт 1.15.1.    Сведения об участии в размещении закупки учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы
    Не предусматривается.
17.    Подпункт 1.15.2.    Сведения об участии в размещении закупки организаций инвалидов
    Не предусматривается.
18.    Подпункт 1.15.3.    Сведения о размещении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
    Предусмотрены.

19.    Подпункт 1.15.5.    Применение национального режима при осуществлении закупки
    Не применяется.
20.    Подпункт 1.6.4.    Дата проведения аукциона в электронной форме
    Дата проведения аукциона в электронной форме: «23» июня 2016 года
21.    Подпункты 1.9.9.-1.9.10.    Размер обеспечения заявки на участие в аукционе  
    1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 24715 (Двадцать четыре тысячи семьсот пятнадцать) рублей 92 копейки.
Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.
22.    Пункт 1.10    Обеспечение исполнения контракта  
    5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) что составляет 123579 (Сто двадцать три тысячи пятьсот семьдесят девять) рубль 63 копейки.
Реквизиты счета заказчика:
Расчетный счет 40302810100003000161 (УФК по Курганской области Администрация Верхневского сельсовета)
Отделение по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
Лицевой счет  05433005370, БИК 043735001,
ИНН 4511001354, КПП 451101001, ОКТМО 37616410
23.    Подпункт 1.11.3.    Возможность Заказчика изменить условия контракта
    Предусмотрена.
24.    Подпункт 1.13.12.    Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
    Предусмотрена.
25.     Ограничения участия в определении поставщика, подрядчика, исполнителя
    Участником закупки может быть только субъект малого предпринимательства, социально ориентированная некоммерческая организация.
Установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года № 583 и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области


Наименование работ:  Выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области.
Место выполнения работ:  Курганская область, Куртамышский район, с.Верхнее, ул.Деревенская.

1.    Основная цель и задача ремонта
1.1. Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния моста для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда.
1.2. Основная задача состоит в устранении дефектов сооружения (моста).
1.3. Реализацию цели и задачи  ремонта обеспечить путем выполнения предусмотренных  контрактом работ.

2. Требования к качеству выполнения работ.
2.1. Применяемые при производстве работ строительные материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия, надлежаще выданные и отвечающие требованиям государственных стандартов и технических условий.
2.2. При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования СНиП  2.05.03-84. Работы должны выполняться в соответствии с технологической последовательностью производства работ, квалифицированными рабочими, которые должны быть оснащены соответствующими оборудованием и инструментами для выполнения работ Подрядчик обязан устранить собственными силами и за свой счет дефекты, обнаруженные во время выполнения работ. В период выполнения работы должно обеспечиваться соблюдение требований безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта о приемке выполненных работ в полном объеме.

3. Требования к безопасности работ.
3.1.В период выполнения работ должно обеспечиваться соблюдение требований безопасности дорожного движения и противопожарной безопасности.
3.2. К основным работам приступать только после устройства необходимых ограждений места производства работ и расстановки временных дорожных знаков.
3.3. При производстве работ в соответствии положениями Правил производства работ, нормативными документами в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения и техники безопасности в строительстве подрядчик обязан выполнять следующие условия:
-обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;
- зону производства работ оградить типовыми травма безопасными ограждениями;
- не использовать для складирования материалов, стоянки строительной техники, территорию места производства работ;
- после производства работ убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора;
- во время перерывов в работе следует проводить эксплуатационное обслуживание дороги для движения транспорта;
- проезжая часть должна поддерживаться в безопасном для движения транспорта состоянии.

4. Экологическая безопасность.
4.1.Ремонт моста выполнить в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами по охране окружающей среды.
4.2. В процессе ремонта моста недопустимо захламление прилежащей территории бытовыми отходами, строительным мусором.
4.3. Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду.
4.4. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

5. Требования к технологии производства работ.
5.1. Подготовительные работы.
5.1.1. На участке производства работ необходимо установить средства организации дорожного движения.
5.1.2. Подготовить места складирования материалов и стоянки техники.
5.2. Производство работ по ремонту моста.

6. Объем работ.
6.1. В соответствии с локальным сметным расчетом.


7. Контроль качества.
7.1.Контроль качества при проведении ремонта выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84.


8. Требования к применяемым материалам.
8.1. Применяемые материалы по конструкции и техническим параметрам должны отвечать требованиям, предъявляемым нормативно - технической документацией, обязательной для применения при выполнении дорожных работ.
8.2. На материалы должны представляться сертификаты качества, протоколы испытаний и т.д.

9. Начало- окончание  ремонтных работ.
9.1. Срок выполнения работ: в течение 90 календарных дней с даты подписания муниципального контракта.


10. Требование к результатам работ
    10.1. Объемы выполняемых работ должны строго соответствовать объемам, указанным в техническом задании на выполнение работ.
10.2. Осуществить уборку рабочего места, вывоз мусора с объекта в период производства работ и перед сдачей выполненных работ Заказчику.
10.3. Подрядчик обязан устранить за счет собственных средств, все повреждения на объекте, допущенные им в процессе выполнения работ.
10.4. Работы оплачиваются в соответствии с условиями контракта.
10.5.Сдача-приемка работ осуществляется представителями Сторон в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84.
10.6. Недостатки, выявленные при приемке выполненных работ, Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок.
10.7. Гарантия произведенных работ – 3 года с момента подписания заказчиком акта о приемке работ.







11. Технические характеристики основных материалов, используемых
при выполнении работ

№
п/п    Наименование материалов    Технические характеристики товаров (материалов),
требуемые Заказчиком

1    Лесоматериалы (бруски)    Сосна / ель / пихта / лиственница / кедр    Толщина не менее 150 мм     Длина
4,0-6,5 м    Сорт
1-3    ГОСТ 9463-888486-86,
СП 64.13330.2011
2    Лесоматериалы (доски)    Сосна / ель / пихта / лиственница / кедр    Толщина не менее 44 мм     Длина
4,0-6,5 м    Сорт
1-3    ГОСТ 9463-888486-86,
СП 64.13330.2011
3    Лесоматериалы (лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов моста)    Сосна / ель / пихта / лиственница / кедр    Диаметр 22-34 см    Длина
6,5-8,5 м    Сорт
1-3    ГОСТ 9463-888486-86,
СП 64.13330.2011
4    Полосовой горячекатаный прокат    Углеродистая сталь    Толщина 10-75 мм    Ширина 100-200 мм    Марка Ст3сп    ГОСТ 380-2005

5    Металлоизделия для крепления деревянных элементов (болты, ерши, скобы и т.п)    Углеродистая сталь    -    -    -    ГОСТ 380-2005



























РАЗДЕЛ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА

    
Начальная (максимальная)  цена контракта  составляет 2471592,54  рублей.
    Обоснование начальной (максимальной) цены контракта проводилось в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Для расчета начальной (максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) использован проектно-сметный метод.
Локальный сметный расчет является приложением к настоящей документации.
В цену включены все расходы, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона и проектом контракта.









РАЗДЕЛ V. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРИМЕРНЫЕ (РЕКОМЕНДУЕМЫЕ) ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА

Форма 1. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником аукциона
первой части заявки на участие в аукционе

Указанная форма заполняется участником аукциона
в соответствии с вышеуказанной инструкцией, но не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками


Заявка на участие в электронном аукционе
на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области

(первая часть заявки)

(здесь указать реестровый номер закупки, присвоенный в ЕИС)

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о котором (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе выражает согласие на заключение   муниципального контракта:

На выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области
на условиях, предусмотренных документацией электронного аукциона, в соответствии с которой проводится настоящий электронный аукцион

Настоящей заявкой также сообщаем:


КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

№
п/п    Наименование материалов        
Технические характеристики товаров (материалов)

1    Лесоматериалы (бруски)

    Наименование страны происхождения товара

Конкретное значение указывается участником    Материал:

Конкретное значение указывается участником    Толщина:

Конкретное значение указывается участником     Длина:

Конкретное значение указывается участником    Сорт:

Конкретное значение указывается участником    ГОСТ:

Конкретное значение указывается участником
2    Лесоматериалы (доски)    Наименование страны происхождения товара

Конкретное значение указывается участником    Материал:

Конкретное значение указывается участником    Толщина:
Конкретное значение указывается участником     Длина:

Конкретное значение указывается участником    Сорт:

Конкретное значение указывается участником    ГОСТ:

Конкретное значение указывается участником
3    Лесоматериалы (лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов моста)    Наименование страны происхождения товара

Конкретное значение указывается участником    Материал:

Конкретное значение указывается участником    Диаметр:

Конкретное значение указывается участником    Длина:

Конкретное значение указывается участником    Сорт:

Конкретное значение указывается участником    ГОСТ:

Конкретное значение указывается участником
4    Полосовой горячекатаный прокат    Наименование страны происхождения товара

Конкретное значение указывается участником    Материал:

Конкретное значение указывается участником    Толщина:

Конкретное значение указывается участником    Ширина:

Конкретное значение указывается участником    Марка:

Конкретное значение указывается участником    ГОСТ:

Конкретное значение указывается участником
5    Металлоизделия для крепления деревянных элементов (болты, ерши, скобы и т.п.)    Наименование страны происхождения товара

Конкретное значение указывается участником    Материал:

Конкретное значение указывается участником    -    -    -    ГОСТ:

Конкретное значение указывается участником


    

































Форма 2. Примерная (рекомендуемая) форма для заполнения участником аукциона второй части заявки на участие в аукционе «Информация об участнике аукциона»


Указанная форма заполняется участником аукциона
в соответствии с вышеуказанной инструкцией, но не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками

Заявка на участие в электронном аукционе
на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области


(вторая часть заявки)

(здесь указать реестровый номер закупки, присвоенный в ЕИС)

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна соответствовать Закону о контрактной системе и содержать следующие документы и информацию:

1. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:
1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии) (для юридического лица)_____________________________________________________                                                  (конкретное значение указывается участником);
1.2. место нахождения_______________________ почтовый адрес (для юридического лица)______________________________ (конкретное значение указывается участником);
1.3. фамилия, имя, отчество (при наличии)___________________ (конкретное значение указывается участником), паспортные данные ____________________________(конкретное значение указывается участником), место жительства (для физического лица)____________________________________ (конкретное значение указывается участником);
1.4. номер контактного телефона_________________(конкретное значение указывается участником);
1.5. идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица)_____________________  (конкретное значение указывается участником),
1.6. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона ____________________ (конкретное значение указывается участником)
2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе также должна содержать:  
2.1. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе

(копия действующего свидетельства СРО, выданное участнику закупки:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  
33.3. Жилищно-гражданское строительство

или

5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай, а также
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов);

2.2. декларирование соответствия участника аукциона следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства - соответствует;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке соответствует;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,  исполнителя) не принято -  соответствует;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации - соответствует.
5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества - соответствует.
3. В случае проведения аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать декларирование соответствия участника аукциона требованиям законодательства.



Форма 3. Примерная (рекомендуемая) форма декларации о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям

Указанная форма заполняется участником аукциона в соответствии с вышеуказанной инструкцией, но не является обязательной к заполнению и представлению для участия в аукционе, приведена для упрощения процедуры составления и подачи заявок участниками


Декларация
о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям

  Настоящей декларацией мы __________________________________________________
   (наименование участника закупки  (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

подтверждаем, что
1) являемся субъектом малого предпринимательства   в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Либо
2) являемся социально ориентированной некоммерческой организацией.

Уполномоченный представитель
участника закупки (для юридических лиц)/
участник закупки (для физических лиц)                           _________________ (Фамилия И.О.)




Участник закупки несет ответственность за достоверность представленных сведений.
















РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01-ЭА
на выполнение работ по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области

  г. Куртамыш                                                                                            « __ »_________ 2016 года

         Администрация Верхневского сельсовета, именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице Главы ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего  на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от ________________ №___ заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить  работы по ремонту моста через р.Куртамыш по ул.Деревенская в с.Верхнее Куртамышского района Курганской области (далее – работы), а Заказчик обязуется оплатить эти работы.
1.2. Подрядчик  обязуется выполнить работу согласно приложениям № 1 (Техническое задание) и № 2 (Локальный сметный расчет)  к Контракту.
1.3. Условие Контракта об объеме работ может быть изменено, если по предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ увеличивается или уменьшается не более чем на 10%.
2. Качество работ
2.1. Качество работ должно соответствовать:
- обязательным требованиям, установленным законом или иным нормативным актом;
- требованиям, установленным настоящим Контрактом.
Если обязательные требования отличаются от требований Контракта, то применению подлежат положения, устанавливающие более высокие требования к качеству.
2.2. Контроль за выполнением работы
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность.
Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение 2 рабочих дней после получения запросов.
Заказчик обязан известить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
Стороны назначают лиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга.
Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
2.3. Гарантийный срок.
Гарантийный срок на результат работы – 3 года.
Гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата работы Заказчиком.
Гарантийный срок  продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный Контрактом.
Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.
2.4. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК , недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, соответствующий нормам трудозатрат, предусмотренных в сметной документации на выполнение работ, необходимых и достаточных для исправления выявленных недостатков.
2.5. Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.
Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок 10 рабочих дней момента получения требования от Заказчика. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.
2.6. Если отступления в работе от условий  Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения  Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
3. Цена работ и порядок оплаты
3.1. Цена работ  (цена Контракта) составляет _______________ (____________________) рублей ________ копеек, в том числе НДС  (в случае применения НДС).
3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Контракта, в течение 30 дней со дня подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
3.3. Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ, иные необходимые расходы для выполнения работ.
3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема работ, их качества и иных условий Контракта.
3.5. Источник финансирования: бюджет Курганской области.
3.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.
3.7. Заказчик производит оплату на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату и подписанного сторонами без замечаний акта приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
3.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4. Сроки, условия выполнения и приемка работ
4.1. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ, предусмотренных Контрактом, с даты его заключения. Срок выполнения работ -  в течение 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.
4.2. Материалы и оборудование для выполнения работ.
Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
4.3. Подрядчик обязан еженедельно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, а о сложностях, возникающих при исполнении Контракта немедленно.
4.4. Подтверждение факта выполнения работ и приемка работ
Факт  выполнения работ  Подрядчиком и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом приемки работ (форма КС-2, КС-3), подписанным обеими сторонами, или уполномоченными представителями сторон.
По решению Заказчика для приемки  выполненных работ может создаваться приемочная комиссия.
Акт приемки работ  должен быть подписан Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента приемки работ, если работы  выполнены  Подрядчиком надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Для проверки выполненных  Подрядчиком  работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.
Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от  Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 3 рабочих дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче.
Подрядчик обязуется в течение 3 рабочих дней письменно известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче.
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения.
Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено Подрядчику в письменном виде не позднее 10 рабочих дней с момента их обнаружения.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком по Контракту или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.
4.5. Подрядчик вправе, с учетом положений Контракта, привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков).
Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ только тех субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы с Заказчиком в письменной форме. Согласование производится в следующем порядке:  Подрядчик направляет Заказчику запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса соглашается на привлечение этого субподрядчика либо дает мотивированный отказ.
Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.
4.6. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта и поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

5. Ответственность сторон
5.1. Взыскание неустойки с  Подрядчика.
В случае просрочки исполнения   Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения   Подрядчиком  контрактных обязательств Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В соответствии с п. п. 6 - 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  Подрядчиком  обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании акта приемки работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = (ДП/ДК) х 100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 49%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 99%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, исключая просрочку исполнения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10%  цены Контракта при его заключении и составляет ______________ (________________) рублей ____ копеек.
5.2. Взыскание неустойки с Заказчика
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств   Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 % цены Контракта при его заключении и составляет  ______________ (________________) рублей ____ копеек.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.4. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
5.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
5.6. Сумма неустойки взыскивается Заказчиком путем удержания суммы, подлежащей оплате по Контракту Подрядчику.

6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком  или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
6.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 123579 рублей 63 копейки.
6.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
6.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту.
6.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком  своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.
6.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени) и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
6.7. В случае если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6.8. Заказчик производит возврат денежных средств в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору по письменному заявлению Подрядчика. Денежные средства возвращаются путем перечисления на счёт, указанный Подрядчиком.

7.  Порядок изменения Контракта
7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.
7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8. Расторжение контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.
8.2. Как Заказчик, так и Подрядчик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчиком указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
8.5. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
8.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
8.8. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта в случае нарушения Подрядчиком  срока выполнения работ.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Курганской области.
10. Заключительные положения
10.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.
10.2. Контракт действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств.
10.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом либо Контрактом предусмотрен специальный способ направления):
- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
- заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.4. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
10.5. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта "Адреса и реквизиты сторон". Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
10.6. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
10.7. Перечень приложений к Контракту
Приложение № 1 Техническое задание.
Приложение № 2 Локальный сметный расчет.

11. Адреса и реквизиты сторон


    Заказчик    Подрядчик
Администрация Верхневского сельсовета
Почтовый адрес:641471, ул.Центральная, 21, с.Верхнее, Куртамышский район,
Курганская область.
Юридический адрес: 641471,ул.Центральная, 21, с.Верхнее, Куртамышский район,
Курганская область.
УФК по Курганской области (Администрация Верхневского сельсовета л/с 03433005370)
Банк: Отделение по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
Бик 043735001
Расчетный счет 40204810700000000167
ОКТМО: 37616410

Глава Верхневского сельсовета


________________ Л.Ю.Мазырина
М.П.    

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от «_____»______________2016 года № 01-ЭА


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
    





Приложение № 2
к муниципальному контракту
от «_____»______________2016 года № 01-ЭА


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ


Назад в раздел